大英县旅游基础设施(*期)建设项目*标段(项目名称)勘察设计 / 标段
补遗文件***号
至各投标人:
因招标文件第*章合同部分无法录入带表格的合同模版合同;本次修改对评标无影响。
现将“大英县旅游基础设施(*期)建设项目*标段(项目名称)勘察设计 / 标段”招标文件第*章合同修改如下:
招标文件第*章合同条款及格式**页:
勘察、设计合同约定如下:
建设工程勘察设计合同
工程名称:______________________
工程地点:______________________
合同编号:______________________
(由勘察设计人编填)
设计证书等级:__________________
发包人:________________________
勘察设计人:_____________________
签订日期:______________________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 监制
年 月 日
发包人:_________________________________
勘察设计人:_____________________________
发包人委托勘察设计人承担_________________工程勘察设计,工程地点为____________,经双方协商*致,签订本合同,共同执行。
第*条 本合同签订依据
1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第*条 勘察设计依据
2.1 发包人给勘察设计人的委托书或勘察设计中标文件
2.2 发包人提交的基础资料
2.3 勘察设计人采用的主要技术标准是:国家及行业现行勘察设计技术标准
第*条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不*致,则根据如下优先次序来判断:
3.1 合同书
3.2 招标文件
3.3中标通知书
3.4 发包人要求及委托书
3.5投标文件
第*条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
项目名称:
项目规模:
勘察阶段内容及范围:
设计阶段:方案设计、初步设计、施工图设计等
发包人向勘察设计人提交的有关资料、文件及时间
序 号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
1 | 设计委托书 | 1 | 合同签订后 7 日内 |
|
2 | 立项报告及选址定点意见书 | 1 | 合同签订后 7 日内 |
|
3 | 规划红线图 | 1 | 合同签订后 7 日内 |
|
4 | 规划设计条件通知书(或规划要求) | 1 | 合同签订后 7 日内 |
|
5 | 施工图设计要求 | 1 | 合同签订后 7 日内 |
|
6 | 市政道路及管网、水电接口等平面所需资料 | 1 | 合同签订后 7 日内 |
|
第*条 勘察设计人向发包人提交的勘察设计文件、份数及时间
序 号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
1 | 岩土工程勘察报告 | 6 | 合同签订后 ** 日内 |
|
2 | 方案设计 | 4 | 合同签订后 ** 日内 |
|
3 | 初步设计图纸 | 6 | 合同签订后 ** 日内 |
|
4 | 设计概算 | 4 | 合同签订后** 日内 |
|
5 | 施工图 | 6 | 合同签订后 ** 日内 |
|
第*条 价款、支付及履约担保
7.1发包人向勘察设计人直接支付进度款和结算的价款。
7.2设计费合同暂定价元人民币,勘察费合同暂定价元。
设计费支付进度详见下表。
付费标准 | 占总设计费% | 付 费 时 间 |
第*次付费 | **% | 完成方案设计、初步设计并审批通过后**日内 |
第*次付费 | **% | 招标控制价经评审并取得评审报告后**日内 |
第*次付费 | **% | 工程竣工验收合格后**日内 |
第*次付费 | **% | 工程施工缺陷责任期满后**日内 |
勘察费支付进度详见下表。
付费标准 | 占总勘察费% | 付 费 时 间 |
第*次付费 | **% | 勘察成果报告通过审查合格后**日内 |
第*次付费 | **% | 工程竣工验收合格后**日内 |
第*次付费 | **% | 工程施工缺陷责任期满**日内 |
7.3.1勘察设计人向发包人提交履约担保,通过勘察设计人的基本帐户以银行转帐方式缴纳,履约保证金计¥元(大写:元整);或由勘察设计人提交银行保函。该履约担保在本合同签订前由勘察设计人按招标文件要求向发包人提交。
第*条 双方责任
8.1 发包人责任
8.1.1 发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向勘察设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求勘察设计人违反国家有关标准进行勘察设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,勘察设计人按本合同第*条规定的交付勘察设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限**天以上时,勘察设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
8.1.2 发包人变更委托勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成勘察设计人勘察设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按勘察设计人所耗工作量向勘察设计人支付返工费。
8.1.3 在合同履行期间,非勘察设计人原因造成的终止或解除合同,已开始勘察设计工作的,发包人应根据勘察设计人完成的实际工作量进行结算。
8.1.4 发包人应按本合同规定的金额和日期向勘察设计人支付勘察设计费,每逾期支付*天,应承担应支付金额*分之*点*的逾期违约金。逾期超过**天以上时,勘察设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。除勘察设计人原因造成的勘察设计审批部门对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的勘察设计费。
8.1.5 发包人要求勘察设计人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时,须征得勘察设计人同意,不得严重背离合理勘察设计周期,且发包人应支付赶工费。
8.1.6发包人有权调整、变更委托内容和规模,按实际完成内容及签订合同下浮比例同等下浮结算费用,发包人不作赔偿,勘察设计人不得索赔。勘察设计人应按发包人项目进度要求,分单项提交文件。
8.1.7在合同履行期间,因政策原因或其他不可抗力因素发包人有权终止或解除合同,发包人根据勘察设计人已进行的并达到交付条件的实际工作量支付费用,发包人不作赔偿,勘察设计人不得索赔。
8.2 勘察设计人责任
8.2.1设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地产标准图由勘察设计人负责解决。
8.2.2 勘察设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察设计,按本合同第*条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察设计文件(出现8.1.1、8.1.2 、8.1.4规定有关交付勘察设计文件顺延的情况除外)。并对提交的勘察设计文件的质量负责。勘察人和设计人共同对外承担连带责任。
8.2.3设计合理使用年限为________年。
8.2.4 负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的勘察设计联络工作。
8.2.5 勘察设计人对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察设计人勘察设计错误造成工程质量事故损失,勘察设计人除负责采取补救措施外,应承担法律责任和免收损失部分的勘察设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的***%。
8.2.6由于勘察设计人原因,延误了勘察设计文件交付时间,每延误*天,应减收该项目应收勘察设计费的*分之*。如果超过个工作日勘察设计人仍无法完成相应工作,发包人可单方解除合同。合同解除后勘察设计人应当退还所收全部款项,并承担合同总价的**%作为违约金。
8.2.7 合同生效后,勘察设计人要求终止或解除合同,发包人不退还勘察设计人已支付的履约保证金,如造成发包人的损失,发包人有权移交行政主管部门进行处罚。
8.2.8 勘察设计人交付勘察设计文件后,按规定参加有关上级的勘察设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。勘察设计人按合同规定时限交付勘察设计文件项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加竣工验收。
8.3补充条款:1、因勘察设计人的原因造成低价中标高价结算的,勘察设计单位应承担工程价款的增加额。
勘察设计人对成果文件出现的缺陷、缺项、漏项、遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并承担给委托人造成的*切损失。缺陷、缺项、漏项等情况的认定及赔偿金额数额按照《**********关于进*步加强我县政府投资建设工程勘察设计活动的通知》(大英府办函{****}**号)相关要求执行。
勘察设计人不能因发包人勘察设计费进度款支付迟缓而拒绝在所有成果文件以及施工过程中所涉及的文件以及竣工文件上盖章,并且影响工程进度推进。否则发包人将扣减勘察设计费的**%。若出现两次上述情况,则发包人有权解除合同。
第*条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何*方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第*人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担*切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第*条 争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第(*)种方式解决:
(*)提交_______/___________仲裁委员会仲裁;
(*)依法向项目所在地人民法院起诉。
第**条 设计成果等知识产权属发包人所有(除法律强制性条文规定除外)。勘察设计人应保护发包人的知识产权,未经发包人同意,勘察设计人不得对设计成果擅自修改、复制或向第*人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,勘察设计人承担*切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第**条 勘察设计人在勘察作业过程中造成的*切安全事故概由勘察设计人自行负责。
第**条 合同生效及其他
**.1 勘察设计人为本合同项目的服务至工程缺陷责任期满为止。
**.2 本工程项目中,勘察设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要勘察设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
**.3 发包人委托勘察设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
**.4 发包人委托勘察设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
**.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
**.6 本合同双方签字盖章即生效,*式_*_份,发包人_*_份,勘察设计人_*_份。
**.7 双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
**.8 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
**.9未尽事宜,经双方协商*致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:__________________ 勘察设计人名称:________________
(盖章) (盖章)
法定代表人:(签字)__________ 法定代表人:(签字)________
委托代理人:(签字)__________ 委托代理人:(签字)________
项目经理:(签字)____________ 项目经理:(签字)__________
住所:________________________ 住所:______________________
邮政编码:____________________ 邮政编码:__________________
电话:________________________ 电话:______________________
传真:________________________ 传真:______________________
附件1:廉政合同
廉政合同
发 包 人(甲方):
勘察设计人(乙方):
为做好工程勘察设计中的党风廉政建设,保证工程勘察设计高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,建设工程勘察设计的发包人与承包人特订立如下合同。
1、甲乙双方的权利和义务
(1)、严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。
(2)、严格执行本工程的合同文件,自觉按合同办事。
(3)、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。
(4)、建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。
(5)、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(6)、发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2、甲方的义务
(1)、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方、监理单位的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方、监理单位报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
(2)、甲方工作人员不得参加乙方、监理单位安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方、监理单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(3)、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方、监理单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4)、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(5)、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方、监理单位推荐分包单位或推销材料,不得要求乙方、监理单位购买合同规定外的材料和设备。
(6)、甲方工作人员要秉公办事,不准徇私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人勘察设计队*。
3、乙方义务
(1)、乙方不得以任何理由向甲方、监理单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(2)、乙方不得以任何名义为甲方、监理单位及其工作人员报销应由甲方、监理单位或个人支付的任何费用。
(3)、乙方不得以任何理由安排甲方、监理单位及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4)、乙方不得为甲方、监理单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4、违约责任
(1)、甲方及其工作人员违反本廉政合同第1、2条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任:给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。
(2)、乙方及其工作人员违反本廉政合同第1、3条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿:情节严重的,甲方建议建设工程主管部门给予乙方1至3年内不得进入其主管的建设工程市场的处罚。
5、双方约定:本合同有效期为甲乙双方法定代表人或委托代理人及经办人签字盖章之日起至该工程勘察设计合同终止日止。
6、本合同与设计合同具有同等的法律效力,经合同双方法定代表人或委托代理人及经办人(经办人是指甲方现场责任人、乙方项目经理)签字盖章后即行生效。
7、本合同*式*份,由甲、乙双方各执*份。
发包人(公章): 勘察设计人人(公章):
责任人:(签字) 项目负责人:(签字)
年 月 日
附件2:履约担保格式
履约保函
(发包人名称):
鉴于你方作为发包人已经与 (承包人名称)(以下称“承包人”)于 年 月日签订了 (工程名称)勘察设计合同(以下称“主合同”),应承包人申请,我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保:
*、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务,给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%,数额最高不超过人民币元(大写)。
*、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为:连带责任保证。
我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
你方与承包人协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方按照你方的要求以下列方式之*承担保证责任:
(1)由我方提供资金及技术援助,使承包人继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第*条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第*条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
*、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后,在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
*、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2、承包人按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还我方。
*、免责条款
1、因你方违约致使承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定,免除承包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第**条约定的变更除外),如加重承包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
*、争议的解决
因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,任何*方均可提请仲裁委员会仲裁。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指:。
担保人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
地 址:
邮政编码:
电 话:
传 真:
年 月 日
备注:本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式,但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
招标文件其它内容及时间不做调整;以上修改给各投标人带来的不便深表歉意。
招标人:*************
****年8月2日
联系客服
APP
公众号
返回顶部